施工施工合同
隨著時(shí)間的推移，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的施工施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
施工施工合同1
甲方：____________
乙方：____________
按照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，現(xiàn)就本建設(shè)工程具體施工事項(xiàng)，為明確雙方的.權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：
一、工程概況工程名稱：____________工程地址：____________承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________
二、合同價(jià)款：金額（大寫(xiě)）：____________
三、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
甲方責(zé)任：
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系和現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
做好施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，保證做好供電、供水。
甲方應(yīng)按時(shí)支付工程進(jìn)度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應(yīng)付貨款違約金。
乙方責(zé)任：
嚴(yán)格按圖施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，甲、乙雙方驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)。
組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
在施工過(guò)程中，乙方原因造成的事故由乙方負(fù)責(zé)。
服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
由乙方原因造成工期拖延每天支付應(yīng)付貨款違約金。
四、合同工期本合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。以合同簽訂之日起開(kāi)始計(jì)算。如遇以下情況，工期相應(yīng)順延：
甲方要求更改已確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案影響工程進(jìn)度；
一周內(nèi)非乙方原因停電、停水8小時(shí)以上，影響正常施工；
甲方原因影響下一道工序施工；
未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
不可抗力的因素如惡劣天氣（暴雨、高溫、地震、臺(tái)風(fēng)）無(wú)法施工及政府行政行為而延誤工期；
甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質(zhì)量乙方必須嚴(yán)格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，就及時(shí)報(bào)告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結(jié)算本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價(jià)款：計(jì)人民幣作為預(yù)付款；鋼構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)付合同款計(jì)人民幣：；彩板進(jìn)場(chǎng)付合同款計(jì)人民幣，余款計(jì)人民幣在工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)付清。余款作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清。
七、施工與設(shè)計(jì)變更
經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
甲方需要變更設(shè)計(jì)的，必須作出設(shè)計(jì)修改通知書(shū)，乙方方可實(shí)施并組織施工，因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更而造成的工期變更或者增加工程造價(jià)，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)關(guān)或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則本合同雙方簽字確認(rèn)后即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，付清工程款后終止，保修責(zé)任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）____________乙方（蓋章）____________
負(fù)責(zé)人（簽字）____________負(fù)責(zé)人（簽字）____________
日期：____________日期：____________
施工施工合同2
如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實(shí)際施工人”
在我國(guó)法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒(méi)有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，“實(shí)際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實(shí)際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實(shí)際施工人”這一非法律概念
在我國(guó)現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒(méi)有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，可以說(shuō)“實(shí)際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國(guó)所處的特定發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物，是一個(gè)過(guò)渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實(shí)、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書(shū)。”
建筑業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場(chǎng)實(shí)踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級(jí)低甚至根本沒(méi)有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時(shí)隊(duì)伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時(shí)隊(duì)伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問(wèn)題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會(huì)穩(wěn)定；另一方面，這些臨時(shí)隊(duì)伍沒(méi)有經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全。基于此，國(guó)家法律對(duì)轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無(wú)效，但實(shí)踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會(huì)增加農(nóng)民工追討工資的難度，因?yàn)楹贤瑹o(wú)效的話，實(shí)際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過(guò)起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價(jià)評(píng)估鑒定來(lái)核定工程款，由于鑒定時(shí)間不計(jì)入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時(shí)很長(zhǎng)，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會(huì)不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，最高人民法院出臺(tái)了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國(guó)建筑市場(chǎng)的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款。《解釋》出臺(tái)之前，法律未對(duì)實(shí)際施工人問(wèn)題作出規(guī)定，大量實(shí)際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊(duì)因?yàn)榕c發(fā)包人沒(méi)有合同關(guān)系，無(wú)法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無(wú)力向農(nóng)民工支付工資。這一問(wèn)題引起了各級(jí)政府和社會(huì)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對(duì)性原則，規(guī)定實(shí)際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺(tái)，為實(shí)際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實(shí)踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對(duì)轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實(shí)際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問(wèn)題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實(shí)際施工人”應(yīng)如何界定。《解釋》共有四條提及實(shí)際施工人，其中第一條第二項(xiàng)規(guī)定：“沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無(wú)效。”
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。”第二十五條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。”
目前較為一致的觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)該是指無(wú)效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見(jiàn)也認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實(shí)際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時(shí)轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實(shí)上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實(shí)際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見(jiàn)對(duì)《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對(duì)農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對(duì)合同相對(duì)性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個(gè)人不能以實(shí)際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的.訴訟。筆者同意上述觀點(diǎn)，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對(duì)的對(duì)象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊(duì)，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)這些建筑企業(yè)和施工隊(duì)的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實(shí)踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實(shí)內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實(shí)際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實(shí)際施工人。對(duì)于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個(gè)人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對(duì)性原則向其合同相對(duì)方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡(jiǎn)單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。
指出的是，審判實(shí)踐中，大量符合實(shí)際施工人條件的施工隊(duì)往往以工頭個(gè)人名義提起訴訟，法院在查明原告實(shí)際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請(qǐng)。這種情形與前述農(nóng)民工追討個(gè)人工資的情況是有著實(shí)質(zhì)區(qū)別的。
施工施工合同3
甲方： （以下簡(jiǎn)稱甲方） 乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方） 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)就該工程相關(guān)事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達(dá)成如下條款，共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點(diǎn)：
1.3 工程內(nèi)容：
1.4 工程期限：甲方將符合施工條件的場(chǎng)地交給乙方施工，時(shí)間暫定為20xx年 月 日，本工程工期為 天，以甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)開(kāi)始計(jì)算工期。
第二條 承包方式及合同價(jià)款
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本工程合同總價(jià)約 萬(wàn)元包干（大寫(xiě) 整），雙方按此包干價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
第三條 質(zhì)量要求
1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，工程質(zhì)量
等級(jí)為合格。
2、若雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定。鑒定費(fèi)用由質(zhì)量爭(zhēng)議有過(guò)錯(cuò)的一方承擔(dān)。
3、本工程質(zhì)量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)費(fèi)用。若因不可抗拒的自然災(zāi)害等原因造成的混凝土路面返工、修復(fù)，由甲方承擔(dān)費(fèi)用，乙方可協(xié)助配合甲方進(jìn)行返工及修復(fù)。
第四條 甲方的責(zé)任權(quán)利
1、負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)工作，確保施工的連續(xù)性。
2、負(fù)責(zé)乙方施工機(jī)械進(jìn)入施工地點(diǎn)道路的及為施工機(jī)械順利進(jìn)入施工地點(diǎn)做好協(xié)調(diào)工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應(yīng)安排專人組織施工場(chǎng)地周?chē)膮f(xié)調(diào)工作，配合乙方控制施工人員之外的其他人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
4、組織業(yè)主單位、相關(guān)部門(mén)人員及時(shí)驗(yàn)收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負(fù)責(zé)交付后的成品保護(hù)。
第五條 乙方的責(zé)任權(quán)利
1、及時(shí)告知甲方施工日期、工程機(jī)械設(shè)備等進(jìn)入施工場(chǎng)地的路線、施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)要求。
2、嚴(yán)格按照公路工程施工技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工，確保工程質(zhì)量合格。
3、負(fù)責(zé)提供砼的原材料檢測(cè)、配合比等一切檢測(cè)資料，砼路面檢測(cè)由乙方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、向甲方提供施工進(jìn)度情況，接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)相關(guān)施工時(shí)間、施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)規(guī)范要求，嚴(yán)格管理乙方施工現(xiàn)場(chǎng)人員，做到文明施工。
6、在施工過(guò)程中按操作規(guī)程安全文明施工，若因乙方在施工期間出現(xiàn)安全事故及造成的'人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失（包括但不限于賠償金、違約金、補(bǔ)償金、訴訟費(fèi)用、保全金、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、誤工費(fèi)及其他一切費(fèi)用）的，應(yīng)由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
第六條 施工進(jìn)度要求
1、按照本合同約定的期限，及時(shí)組織并完成工程施工。
2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕さ模こ添樠印?/p>
第七條 工程款的支付
乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由乙方修復(fù)。
第八條 工程驗(yàn)收、移交與結(jié)算
1、工程施工完成后5日內(nèi)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，甲方須組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行驗(yàn)收。
2、甲方在接到乙方交工驗(yàn)收申請(qǐng)之日起 日內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組
織驗(yàn)收，在該工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題的前提下，視同本工程已驗(yàn)收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善工程結(jié)算手續(xù)。
3、工程驗(yàn)收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi)，雙方應(yīng)辦理完善工程結(jié)算。
第九條 違約責(zé)任
1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項(xiàng)總額按2‰計(jì)算的違約金。
2、一方有其他違約行為的，除承擔(dān)上述約定的違約責(zé)任外，另向守約方支付違約金5萬(wàn)元。
第十條 其他
1、在履行合同中雙方有爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執(zhí)三份，具有同等效益。雙方結(jié)清賬務(wù)后，本合同自動(dòng)失效。
以下無(wú)正文
甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：
委托代理人：委托代理人： 電 話： 電話： 傳 真：
開(kāi) 戶銀行：
賬 號(hào)：
簽訂時(shí)間：傳真： 開(kāi) 戶銀行： 賬 號(hào)： 年 月 日
施工施工合同4
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，針對(duì)臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容：
村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實(shí)、下水管道的安裝、檢查井的`砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開(kāi)工日期：20____年____月____日
竣工日期：20____年____月____日
三、質(zhì)量要求：
嚴(yán)格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、安全施工：
乙方自覺(jué)遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔(dān)。
五、工程結(jié)算方式：
根據(jù)實(shí)際完成的工程量結(jié)算，（即面積、體積、長(zhǎng)度米）完成后實(shí)地測(cè)量。
六、實(shí)際項(xiàng)目及價(jià)格：
1、160mm厚黃沙混凝土路面75元/㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實(shí)、蓋板）350元/m
3、混凝土路沿石安砌（100x750x300）35元/m
4、下水道安裝鋪設(shè)（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實(shí)）直徑300mm水泥管90元/m。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實(shí)）620 元/座
6、人工挖土方30元/立方米
7、農(nóng)用車(chē)300元/臺(tái)班
8、勾機(jī)1800/臺(tái)班。
9、三輪車(chē)200元/臺(tái)班。
10、零工，60元/工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章）________________
委托代理人：（簽字）________________
20____年____月____日
乙方：（蓋章）________________
委托代理人：（簽字）________________
20____年____月____日
施工施工合同5
發(fā)包方(甲方)：委托代表人：電話：____________
承包方(乙方)：委托代表人：電話：____________
為確保一號(hào)城邦小區(qū)污水排水通暢，本著公平公正平等自愿、互利共贏的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意定立本小區(qū)雨污排水管網(wǎng)施工協(xié)議內(nèi)容如下：
一、工程承包方式：包工、包機(jī)械開(kāi)挖回填和各種大小型工具，包施工技術(shù)，包使用材料運(yùn)輸及二次搬運(yùn)，不包料。
二、工程承包內(nèi)容：排水管網(wǎng)，檢查井，化糞池施工具體做法：
1、排水管網(wǎng)做法：根據(jù)設(shè)計(jì)及甲方要求確定管網(wǎng)位置，坡度，坡向放管溝線——挖管溝土方——根據(jù)坡度清理平整，溝底找平——拉線安裝排水管，臨時(shí)用土穩(wěn)固——回填松散土方——管溝全線回填。
2、檢查井做法：根據(jù)排水管底標(biāo)高找出井底標(biāo)高，井底標(biāo)高完成面低于管底20c——原土夯實(shí)——澆10c厚混凝土墊層，直徑≥1.5米——磚砌240凈直徑1.0米——0.7米檢查井壁——內(nèi)粉井壁內(nèi)側(cè)——根據(jù)標(biāo)高安裝井圈和井蓋。
3、化糞池做法：確定化糞池位置、標(biāo)高進(jìn)行放線——挖化糞池土方——找出化糞池底，做到進(jìn)高排低——安裝化糞池——連接進(jìn)排水管網(wǎng)——回填土方——砌化糞池井口——安裝化糞池井圈井蓋。
三、質(zhì)量要求：
1、排水管網(wǎng)坡向坡度正確、連接嚴(yán)禁，到位牢固、排水通暢、覆土回填到位、做好成品保護(hù)。
2、檢查井施工要求井深、直徑符合甲方要求、砌體灰漿飽滿、抹灰后井壁不透水，井圈井蓋安裝平整穩(wěn)固。
3、化糞池施工，埋深要求與排污管網(wǎng)的標(biāo)高一致，做到進(jìn)高排低，四周回填土輕壓或水侵填實(shí)。
四、包工費(fèi)計(jì)取辦法：
排水管網(wǎng)(管徑110～500)按每米15元計(jì)取包工費(fèi)，檢查井(凈內(nèi)徑底口1米，上口0、7米)按每個(gè)180元計(jì)取包工費(fèi)，化糞池(43～163)均按200元個(gè)計(jì)取包工費(fèi)。最終按實(shí)際完成工程量結(jié)算。
五、包工費(fèi)支付辦法：按工程量完成50%經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，通水試驗(yàn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清包工費(fèi)。
六、工期要求：總工程量排水管網(wǎng)約500米，檢查井約50個(gè)，化糞池約9個(gè)。總有效工期要求15天完成，開(kāi)工日期以實(shí)際開(kāi)工日期為準(zhǔn)。逾期一天罰款200元。
七、安全文明施工：乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的.施工人員以及管理人員在施工過(guò)程中，無(wú)論任何原因發(fā)生的任何工傷事故，帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由乙方承擔(dān)。乙方進(jìn)場(chǎng)的施工人員應(yīng)遵守甲方各項(xiàng)管理制度，聽(tīng)從甲方的指揮，配合甲方管理，接受甲方管理人員的管理和檢查監(jiān)督，做到安全生產(chǎn)文明施工，否則甲方有權(quán)按相關(guān)規(guī)定對(duì)乙方經(jīng)濟(jì)處罰。
八、協(xié)議生效及終止：本合同自甲乙雙方簽字后開(kāi)始生效，協(xié)議內(nèi)容履行完畢自動(dòng)失去效率。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方應(yīng)共同遵守，不得違約，任何一方違約，均應(yīng)承擔(dān)給對(duì)方造成的損失，如對(duì)協(xié)議內(nèi)容雙方有爭(zhēng)議進(jìn)行友好協(xié)商解決。調(diào)解不成向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暝V。
發(fā)包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_______
法定代表人：____________法定代表人：____
日期：____日期_____
施工施工合同6
第一部分協(xié)議書(shū)
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）
資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
金額（大寫(xiě)）：約 元（以決算為準(zhǔn)）
￥元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
１、本合同協(xié)議書(shū)
２、中標(biāo)通知書(shū)
３、投標(biāo)書(shū)及其附件
４、本合同專用條款
５、本合同通用條款
６、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
７、圖紙
８、工程量清單
９、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 后生效。
發(fā)包人：（公章 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 電話 電話： 傳真：傳真： 開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行： 賬號(hào)：賬號(hào)： 郵政編碼： 郵政編碼：
第二部分通用條款
一、詞語(yǔ)定義及合同文件
１、詞語(yǔ)定義
下列詞語(yǔ)除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義：
1.1通用條款： 是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。
1.2專用條款： 是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的條款，是對(duì)通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。
1.3發(fā)包人： 指在協(xié)議書(shū)中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4承包人： 指在協(xié)議書(shū)中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.5項(xiàng)目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.6設(shè)計(jì)單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
1.8工程師： 指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價(jià)管理部門(mén)： 指國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)或其委托的工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)。
1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價(jià)款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項(xiàng)。
1.12追加合同價(jià)款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價(jià)款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
1.13費(fèi)用：指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)支出。
1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計(jì)算的承包天數(shù)。
1.15開(kāi)工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)中約定，承包人開(kāi)始施工的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書(shū)約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料）。
1.18施工場(chǎng)地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場(chǎng)所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場(chǎng)所。1.19書(shū)面形式：指合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
1.21索賠：指在合同履行過(guò)程中，對(duì)于并非自己的過(guò)錯(cuò)，而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和（或）工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時(shí)或天：本合同中規(guī)定按小時(shí)計(jì)算時(shí)間的，從事件有效開(kāi)始時(shí)計(jì)算（不扣除休息時(shí)間）；規(guī)定按天計(jì)算時(shí)間的，開(kāi)始當(dāng)天不計(jì)入，從次日開(kāi)始計(jì)算。時(shí)限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的`，以節(jié)假日次日為時(shí)限的最后一天，但竣工日期除外。時(shí)限的最后一天的截止時(shí)間為當(dāng)日24時(shí)。
２、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應(yīng)能相互解釋， 互為說(shuō)明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
（1）本合同協(xié)議書(shū)
（2）中標(biāo)通知書(shū)
（3）投標(biāo)書(shū)及其附件
（4）本合同專用條款
（5）本合同通用條款
（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
（7）圖紙
（8）工程量清單
（9）工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時(shí)， 在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請(qǐng)負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時(shí)，按本通用條款第37條關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。
３、語(yǔ)言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 3.1語(yǔ)言文字
本合同文件使用漢語(yǔ)語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)、解釋和說(shuō)明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語(yǔ)言文字時(shí)，漢語(yǔ)應(yīng)為解釋和說(shuō)明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言文字。
在少數(shù)民族地區(qū)，雙方可以約定使用少數(shù)民族語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)和解釋、說(shuō)明本合同。 標(biāo)準(zhǔn)建筑工程施工合同范本
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國(guó)家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒(méi)有國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時(shí)間向承包人提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國(guó)內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時(shí)間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。 ４、圖紙
4.1發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人對(duì)工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。
施工施工合同7
甲方：
乙方：
為了保證施工電梯安裝人員的人身的安全，防止各類事故的發(fā)生，甲乙雙方本著“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主”的原則，經(jīng)雙方協(xié)議，明確各自的權(quán)利及義務(wù)，以便相互配合，共同遵守。協(xié)議內(nèi)容如下：
安裝地點(diǎn)：
工程名稱： 安拆的起重機(jī)械，型號(hào)：
高度： 米
一、雙方責(zé)任：
1、 甲乙雙方均應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)的有關(guān)安全生產(chǎn)的'標(biāo)準(zhǔn)及法令、 法規(guī)、制度和要求，嚴(yán)格遵守雙方共同制定的協(xié)議內(nèi)容。
2、甲乙雙方必須密切配合、相互監(jiān)督，在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝時(shí)，雙方要共同協(xié)作，密切配 合、排除一切安全隱患，確保各項(xiàng)安全工作順利完成。
3、雙方要對(duì)安裝人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底。
4、雙方嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，乙方在施工中不準(zhǔn)違章作業(yè)，違章操作。
二、甲方責(zé)任：
1、有責(zé)任對(duì)安裝人員進(jìn)行安全技術(shù)監(jiān)督和管理。
2、負(fù)責(zé)固定式施工電梯的基礎(chǔ)受力強(qiáng)度必須滿足塔吊的設(shè)計(jì)要求。
3、提供合格電源到施工電梯基礎(chǔ)處。
4、對(duì)防礙施工電梯安全工作的高壓線和施工電梯工作范圍內(nèi)的房屋、人行通道進(jìn)行防 護(hù)。
5、協(xié)同乙方設(shè)備安裝后的驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后報(bào)建委、甲方、監(jiān)理單位備案。
6、嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，任何人不得以任何借口強(qiáng)迫安裝施工人員違章作業(yè)。
三、乙方責(zé)任：
1、施工電梯安裝必須是取得符合相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)施工隊(duì)伍，參與安裝施工電梯的施工 人員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)考試合格并取得證件、經(jīng)驗(yàn)豐富、身體健康的專業(yè)人員。
2、要教育安裝人員認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)章制度。嚴(yán)禁安裝人員酒后 上崗，不得在現(xiàn)場(chǎng)吸煙。對(duì)所屬人員的教育培訓(xùn)和安全技術(shù)交底。
3、必須嚴(yán)格執(zhí)行施工電梯安裝安全操作規(guī)程與本工種的安全管理制度，不得違章指揮 和違章作業(yè)；
4、安裝施工人員在安裝過(guò)程中，必須按要求戴好安全帽，在兩米以上的高處進(jìn)行作業(yè) 時(shí)，施工人員必須系好安全帶。
5、施工電梯在安裝過(guò)程中，必須設(shè)專人指揮與協(xié)調(diào)。吊車(chē)司機(jī)、電梯司機(jī)、安裝人員、 指揮人員必須密切協(xié)調(diào)，保持一致。
6、在安裝過(guò)程中，劃出施工作業(yè)區(qū)域，設(shè)專人看護(hù)，設(shè)置圍擋和標(biāo)示牌，任何人員不 得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。
7、對(duì)所屬人員的安全負(fù)責(zé)。
8、在整個(gè)施工電梯安裝過(guò)程中要有專業(yè)技術(shù)工程師在安裝施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行。
甲方（章）：
乙方（章）：
年 月 日
年 月 日
施工施工合同8
發(fā)包人(全稱)：XXX
承包人(全稱)：XXX
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況：
XXX道路硬化工程硬化面積約***平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為XX萬(wàn)元。
二、合同工期：
工程在20xx年X月XX日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎(jiǎng)懲措施：
1、確保合格(由村兩委組織邀請(qǐng)專業(yè)人員驗(yàn)收)，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內(nèi)主干線路面按四級(jí)公路水泥混凝土路面標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，質(zhì)量目標(biāo)合格。①水泥混凝土標(biāo)號(hào)C25標(biāo)號(hào)，板厚15cm，彎拉強(qiáng)度4.5Mp以上。②施工中的.主要材料應(yīng)進(jìn)行各項(xiàng)物理性能指標(biāo)試驗(yàn)，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，根據(jù)材料各項(xiàng)指標(biāo)和水泥的實(shí)際標(biāo)號(hào)，選擇最佳配合比(水泥要有出廠證明、質(zhì)保單);施工中試驗(yàn)規(guī)程應(yīng)嚴(yán)格按《公路工程水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》，不合格材料不得進(jìn)場(chǎng)施工。③路面應(yīng)采取橫向拉毛或機(jī)具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應(yīng)平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護(hù);混凝土路面外觀無(wú)脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗(yàn)資料送***村委會(huì)一份備查。
3、獎(jiǎng)懲措施：
承包人必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達(dá)到合格必須無(wú)條件返工，承擔(dān)返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：
包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價(jià)為基礎(chǔ)，其承包單價(jià)為水泥路面板厚 15CM單價(jià)為40元/平方米;工程量按實(shí)結(jié)算。
五、付款方式：
完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經(jīng)驗(yàn)收合格待上級(jí)撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式為：
履約保證金弍萬(wàn)元，履約保證金在工程驗(yàn)收合格后退回。
七、獎(jiǎng)罰措施：
1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標(biāo)后須向乙方遞交本工程投標(biāo)時(shí)的項(xiàng)目管理班子詳細(xì)名冊(cè)，要求項(xiàng)目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責(zé)令到崗?fù)猓幰悦咳嗣刻炝P款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標(biāo)，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標(biāo)。
3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見(jiàn)。
八、安全責(zé)任：
1、施工前由發(fā)包人負(fù)責(zé)清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物;施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險(xiǎn)等相關(guān)手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車(chē)安全、群眾糾紛等大小事故，一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償均由承包人負(fù)責(zé)。
九、該工程的招標(biāo)文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應(yīng)遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)有關(guān)政策。
十、該工程質(zhì)量保修責(zé)任與義務(wù)按國(guó)務(wù)院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份,***辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時(shí)間：20xx年X月XX日
合同訂立地點(diǎn):XXX
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：(公章) XXX 承包人:XXX
代表： 住所:
電 話: 電 話：
施工施工合同9
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方承建的御苑小區(qū)工程的實(shí)際情況，雙方就此土方施工事宜進(jìn)行商洽。為了明確雙方責(zé)任、權(quán)利、保證施工質(zhì)量使其施工順利進(jìn)行，經(jīng)雙方協(xié)商，特制定如下協(xié)議條款，以共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程名稱：御苑小區(qū)土方工程
二、承包范圍：依據(jù)該項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)土方開(kāi)挖，內(nèi)倒或外運(yùn)。含開(kāi)挖時(shí)的廠區(qū)修臨時(shí)道路、清障、基礎(chǔ)開(kāi)挖、坑底找平、放坡、裝車(chē)、內(nèi)倒土方的堆放；外運(yùn)土方的鏟平，沿途的散落土方清理等，均屬于乙方承包范圍內(nèi)。
三、計(jì)量方式：依據(jù)開(kāi)挖成型后的基坑，實(shí)測(cè)實(shí)量，由現(xiàn)場(chǎng)施工人員出具內(nèi)倒或外運(yùn)土方量分類結(jié)算單據(jù)，作為雙方結(jié)算依據(jù)。
四、承包單價(jià)：
1.廠區(qū)內(nèi)倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元（開(kāi)票價(jià)）。
2.外運(yùn)土方，《指垃圾土及雜土》每m3 16.5(開(kāi)票價(jià))。
五、結(jié)算以及付款方式
按照分類土方量乘以單價(jià)，為工程總價(jià)款；根據(jù)施工進(jìn)度情況雙方協(xié)商付款及結(jié)算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工過(guò)程中必須服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮，按照現(xiàn)場(chǎng)土方開(kāi)挖的有關(guān)要求進(jìn)行施工，做到基底平整坡度整齊。
2.內(nèi)倒堆置土按甲方指定的地點(diǎn)堆放。
3.外運(yùn)土方由乙方自行安排堆放地點(diǎn)，并做好沿途散落土的清理工作。
4.4.由乙方協(xié)調(diào)好，城建、市容等有關(guān)部門(mén)工作，保障工程順利進(jìn)行。
七、安全生產(chǎn)，文明施工
1.施工階段，乙方應(yīng)對(duì)參加施工人員加強(qiáng)安全教育，所有施工機(jī)械及施工人員必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)部門(mén)規(guī)定的.操作規(guī)程，安全規(guī)范。因由違反者均按項(xiàng)目部的相關(guān)規(guī)定予以處罰。
2.施工期間乙方必須安排一名安全管理人員協(xié)調(diào)甲方，搞好現(xiàn)場(chǎng)安全管理。
3.施工期間如因乙方施工機(jī)械、運(yùn)輸車(chē)等造成的安全事故均由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及其它方面的責(zé)任。
八、其它約定
1.本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，任何一方違約應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2.乙方必須維護(hù)甲方的利益，確保甲方工程施工順利進(jìn)行。
3.其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
4.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款項(xiàng)，結(jié)算清后自動(dòng)失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
施工施工合同10
發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
承包人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：紫辰花園一期施工區(qū)東大門(mén)口至獅山路室外施工主干道長(zhǎng)200米，寬4米瀝青路面。
二、合同價(jià)款
一次性包死16萬(wàn)元（含發(fā)票稅）
三、工期
_______年年底完成
四、付款方式
1、施工完成后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)甲方代表驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)支付90%，余下10%等一期項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格之日起10日內(nèi)付清。
五、工程質(zhì)量
1、對(duì)松軟路基層進(jìn)行保證質(zhì)量要求的塘渣回填，并且壓路機(jī)碾壓3邊。
2、路面結(jié)構(gòu)：采用30厘米厚5米寬5%水泥石硝碎石穩(wěn)定層，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且壓路機(jī)碾壓密實(shí)，密實(shí)度達(dá)到90%。路面層采用粗細(xì)搭配合理6厘米厚4米寬瀝青。
3、滿足施工驗(yàn)收規(guī)范合格要求，以及必須經(jīng)項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)甲方代表驗(yàn)收合格。
六、安全文明施工
1、乙方認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、法令、條例、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)工作規(guī)定；
4、單位嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，包括崗位的安全操作規(guī)程、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、施工安全跟蹤制度和定期安全檢查、安全教育交底制度等；
5、乙方應(yīng)對(duì)自身的`施工過(guò)程中的安全負(fù)責(zé)，在其施工過(guò)程中給自身或其他方造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)；
七、違約責(zé)任
1、本工程不得轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)終止合同，由此產(chǎn)生的一切后果及經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方承擔(dān)。
2、必須確保項(xiàng)目一期施工期間的該室外施工道路的質(zhì)量，施工期間如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題影響正常施工車(chē)輛運(yùn)輸將無(wú)條件修復(fù)，需要修復(fù)時(shí)應(yīng)在接到甲方通知之日3天內(nèi)前來(lái)修復(fù)；否則按每天罰款500元。
八、合同的生效、變更和終止
1、一式四份，甲方乙方各貳份，經(jīng)雙方代表人或其委托代理人簽署并加蓋公章后生效。
2、合同的任何變更或補(bǔ)充，雙方應(yīng)充分協(xié)商，并另簽署書(shū)面的協(xié)議方可生效。
3、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
時(shí)間：_______年_______月_______日
施工施工合同11
為了確保施工安全，保證施工秩序，防止人身設(shè)備等事故的發(fā)生，甲、乙雙方特簽定安全協(xié)議如下：
一、協(xié)議雙方：
甲方：邯鄲市裕泰焦化有限公司
乙方：
二、施工項(xiàng)目：
施工起止時(shí)間：
三、保證雙方職工及施工人員的安全是我們雙方領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)，對(duì)施工合同中規(guī)定的條款，雙方都要嚴(yán)格執(zhí)行，甲乙雙方管理人員及現(xiàn)場(chǎng)施工人員在施工期間必須執(zhí)行裕泰的安全規(guī)程及本工程的安全措施。
四、乙方若違反裕泰安全規(guī)定，發(fā)生安全傷害事故，每發(fā)生一次從工程款中扣款500—1000元。發(fā)生重大安全事故，造成重大火災(zāi)和人身傷害事故的，視情況加倍扣罰。
五、乙方在進(jìn)入甲方工地施工前，應(yīng)首先向甲方提供施工項(xiàng)目管理人員及安全管理人員名單，并對(duì)施工人員進(jìn)行施工前的安全教育，對(duì)施工過(guò)程中因乙方私自換人而未及時(shí)進(jìn)行安全教育，一經(jīng)查出要責(zé)令停工接受教育處罰，對(duì)造成事故的要依法給予從重處罰。
六、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行、遵守所在區(qū)域的各項(xiàng)管理制度并聽(tīng)從指揮，不得串崗。進(jìn)入非施工區(qū)，動(dòng)用能源開(kāi)關(guān)，按鈕等設(shè)施需經(jīng)甲方有關(guān)單位批準(zhǔn)，乙方若有違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象或不安全因素，甲方有權(quán)制止和停止施工，不聽(tīng)勸阻，按裕泰規(guī)定給予罰款。
七、甲方應(yīng)向乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人交代施工現(xiàn)場(chǎng)可能遇到的危險(xiǎn)與涉及到安全的問(wèn)題（包括帶電線路、設(shè)備易燃、易爆、有毒、有害氣體、管網(wǎng)等）而后乙方采取相應(yīng)的防護(hù)措施，不清楚現(xiàn)場(chǎng)狀況不得擅自施工。
八、乙方在施工期間使用的電源由甲方指定，指定電源以上的線路的安全問(wèn)題，由甲方負(fù)責(zé)；指定電源及以下的線路架設(shè)和安全問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)。
九、乙方施工人員在施工中應(yīng)時(shí)時(shí)注意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境變化，并有針對(duì)的.，分步驟采取可靠的安全措施。施工要分步集中，全過(guò)程專人監(jiān)護(hù)，乙方工程施工安全方案與措施必須報(bào)甲方。
十、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員都必須穿戴齊全勞保用品，正確佩帶安全帽，2米以上高空作業(yè)必須佩帶安全帶，施工作業(yè)和操作必須嚴(yán)格執(zhí)行《建筑安裝工程技術(shù)規(guī)定》和《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》。電焊操作嚴(yán)禁在其它介質(zhì)和設(shè)備管道上引燃電弧，并具備防止火花飛濺的措施。電焊用的接地線不允許通過(guò)運(yùn)行的管線設(shè)備構(gòu)成回路，應(yīng)在焊件本體直接連接，焊把必須銅質(zhì)電纜軟線，嚴(yán)禁代替，違者按規(guī)定罰款。
十一、乙方安全管理人員應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)安全規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程施工，不得到施工無(wú)關(guān)的場(chǎng)所逗留或擅自動(dòng)用設(shè)備。
十二、乙方安全管理人員應(yīng)積極配合施工中確定的安全措施的落實(shí)，并負(fù)責(zé)全過(guò)程的安全檢查監(jiān)督，簽認(rèn)違反規(guī)定的裁決和罰款通知。
十三、乙方必須建立安全機(jī)構(gòu)和安全管理網(wǎng)，明確專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全工作，加強(qiáng)安全管理，并不斷開(kāi)展安全教育和檢查，對(duì)甲方提出的安全問(wèn)題要認(rèn)真對(duì)待，按規(guī)定時(shí)間落實(shí)，施工中因乙方造成的人身傷害及其它事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方只配合搶救和參與事故分析。
十四、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中存在的安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，以便于及時(shí)處理，防止事故的發(fā)生。乙方應(yīng)向甲方提供迅速可靠的聯(lián)系電話，若甲方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在24小時(shí)之內(nèi)，按乙方所提供的聯(lián)系方式未能聯(lián)系到乙方，則按乙方違章一次處理，乙方聯(lián)系方式：
固定電話： 手機(jī)：
十五、協(xié)議自雙方簽定之日起生效，至工程竣工自然失效。
十六、本協(xié)議共3面，十六項(xiàng)內(nèi)容，若對(duì)本協(xié)議沒(méi)有異議，請(qǐng)按要求填寫(xiě)好各項(xiàng)內(nèi)容，最后甲乙雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章，協(xié)議生效。
甲方現(xiàn)場(chǎng)安全員： 乙方現(xiàn)場(chǎng)專職安全員：
甲方安全負(fù)責(zé)人： 乙方施工負(fù)責(zé)人：
甲方蓋章 乙方蓋章
年 月 日 年 月 日
施工施工合同12
甲方：
聯(lián)系電話：
地址：
乙方：
聯(lián)系電話：
地址：
為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)，加強(qiáng)_______期間的安全管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確甲、乙雙方的安全責(zé)任，確保項(xiàng)目施工操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行，特簽訂本協(xié)議。
一、甲方安全生產(chǎn)管理責(zé)任
1、必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，落實(shí)各項(xiàng)安全技術(shù)措施要求，保證工程安全施工投入的有效實(shí)施。
2、甲方有為乙方提供施工所需的安全、技術(shù)、水文、地質(zhì)等資料的義務(wù)
3、協(xié)助乙方了解甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，協(xié)助乙方解決施工過(guò)程中碰到的各種涉及安全的問(wèn)題。從思想上和組織上應(yīng)把乙方安全生產(chǎn)管理納入甲方統(tǒng)一的安全管理體系之中。
4、甲方有權(quán)要求乙方立刻撤走現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)不遵守、執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全條例和指令的人員，無(wú)論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場(chǎng)。
5、對(duì)不符合安全規(guī)定的，甲方安全管理人員有權(quán)要求停工，整改合格后方可繼續(xù)施工。
6、對(duì)違反安全生產(chǎn)、治安、消防、文明施工規(guī)定的行為，甲方依據(jù)相關(guān)規(guī)定有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
7、甲方不得對(duì)乙方提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得隨意壓縮合同約定的工期。
8、發(fā)生災(zāi)害事故時(shí)，甲方有義務(wù)及時(shí)通知事故可能波及乙方施工范圍的人員撤離。
9、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方工傷人員提供救護(hù)便利。
二、乙方安全生產(chǎn)管理責(zé)任
1、乙方必須貫徹執(zhí)行國(guó)家、山東省法律法規(guī)、條例、規(guī)定；遵守甲方的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定及要求，并積極參加各種有關(guān)促進(jìn)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)。
2、乙方是施工現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任的主體，應(yīng)當(dāng)對(duì)施工安全全面負(fù)責(zé)，并接受甲方的統(tǒng)一監(jiān)督管理，乙方在施工中應(yīng)建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。
3、乙方不得將所承包工程轉(zhuǎn)包、分包或者以任何變相的形式轉(zhuǎn)包、分包給第三方。
4、乙方應(yīng)當(dāng)建立施工安全保障體系，實(shí)行施工安全崗位責(zé)任制，推行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
5、乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工安全，落實(shí)安全施工規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全施工投入的有效使用，并根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定施工安全技術(shù)措施，消除安全事故隱患。及時(shí)、如實(shí)報(bào)告施工安全情況。
6、乙方應(yīng)當(dāng)為工程施工配置專職安全員。專職安全員應(yīng)當(dāng)持證上崗，并按規(guī)定獨(dú)立行使職權(quán)。
7、乙方應(yīng)當(dāng)落實(shí)勞動(dòng)生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)本單位人員的安全施工教育和培訓(xùn)，如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，保證從業(yè)人員熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全施工規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，具備必要的安全防范知識(shí)。未經(jīng)安全施工教育和培訓(xùn)合格人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家規(guī)定的有關(guān)部門(mén)組織專門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得上崗證書(shū)后，方可上崗作業(yè)。
8、乙方可根據(jù)自身需要組織其從業(yè)人員參與建設(shè)單位或甲方組織安排的安全教育培訓(xùn)等活動(dòng)。
9、乙方必須依法為其從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)或商業(yè)保險(xiǎn)。
10、乙方應(yīng)當(dāng)按照工程承包方式（專業(yè)分包或勞務(wù)分包）的.不同為作業(yè)人員提供符合安全施工和技術(shù)規(guī)范要求的施工機(jī)具和勞動(dòng)防護(hù)用品，并告知其正確的使用方法。乙方在采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時(shí)，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門(mén)的安全培訓(xùn)。
11、工程施工前，乙方技術(shù)人員應(yīng)編制承建工程施工技術(shù)安全措施，報(bào)甲方有關(guān)部門(mén)審批。乙方應(yīng)及時(shí)將審批后的安全技術(shù)措施向參加施工的人員認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹，傳達(dá)人與被傳達(dá)人均應(yīng)簽名備查。
12、乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的安全設(shè)施的建立、正常使用和維護(hù)工作；并應(yīng)在有較大危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志。
13、乙方應(yīng)當(dāng)教育職工愛(ài)護(hù)工程安全生產(chǎn)設(shè)施。如損壞安全施工設(shè)施要及時(shí)修復(fù)，并由乙方承擔(dān)由此所造成的一切損失。
14、乙方應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行安全隱患排查，并及時(shí)向甲方通報(bào)排查情況；對(duì)甲方或乙方查出的安全隱患，乙方必須按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。
15、由乙方違章違規(guī)作業(yè)造成重大事故隱患或發(fā)生事故，致使工程設(shè)備及其它受到損失，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
16、發(fā)生災(zāi)害事故時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方通報(bào)，由甲方相關(guān)部門(mén)和人員統(tǒng)一指揮救災(zāi)，乙方要認(rèn)真執(zhí)行甲方搶險(xiǎn)、救災(zāi)命令，所需搶險(xiǎn)救災(zāi)人員、材料、設(shè)備等均無(wú)條件服從甲方調(diào)度。
17、發(fā)生工程施工安全事故時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止滋生事故的生產(chǎn)或事故擴(kuò)大，保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物品時(shí)，應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)記和書(shū)面記錄，妥善保管有關(guān)物證。乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告，不得瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)；不得故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)，毀滅相關(guān)證據(jù)。
18、因乙方直接責(zé)任或不可抗力造成乙方人員傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告事故情況，積極配合各級(jí)事故調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查，承擔(dān)處理事故與善后所需的費(fèi)用和傷亡指標(biāo)。
19、因甲方直接責(zé)任造成乙方人員傷亡事故，由乙方處理善后，甲方承擔(dān)處理事故與善后所需的費(fèi)用，并協(xié)助乙方向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告事故情況，甲、乙雙方積極配合各級(jí)調(diào)查組的調(diào)查工作，由乙方上報(bào)傷亡指標(biāo)。
20、因乙方直接責(zé)任造成甲方或第三方人員的傷亡事故，由甲方（或第三方）處理善后，乙方承擔(dān)全部責(zé)任和處理事故與善后所需的費(fèi)用及傷亡指標(biāo)，由乙方向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告事故情況，各方應(yīng)積極配合各級(jí)事故調(diào)查組的調(diào)查工作。
21、因甲乙雙方共同責(zé)任（含責(zé)任暫未查清）造成人員傷亡事故，由乙方向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告事故情況，各方應(yīng)積極配合各級(jí)事故調(diào)查組的調(diào)查工作，待查清各方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任大小，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，有人員傷亡的一方處理善后，所需處理事故與善后的費(fèi)用按比率共同分擔(dān)，傷亡指標(biāo)由乙方上報(bào)。
三、一般規(guī)定
1、本協(xié)議執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后與本工程施工分包合同同時(shí)生效。
3、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各持______份。
甲方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_______年______月______日
乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_______年______月______日
施工施工合同13
發(fā)包方（下稱甲方）：____________
承包方（下稱乙方）：____________
甲方在_______縣______街道辦事處______村建蓋豬舍，由乙方負(fù)責(zé)施工，現(xiàn)雙方根據(jù)《建筑法》、《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，在平等互利、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程簡(jiǎn)況：
1、新建豬舍5幢1000平方米：其中新建育肥豬舍2幢400 平方米、分娩舍1幢200平方米、保育舍1幢200 平方米、母豬舍1幢200平方米。
2、工程內(nèi)容：包工不包料。
3、工程承包為出水工程，到頂面蓋好（含水電、內(nèi)粉刷、豬舍內(nèi)的隔欄、隔墻、產(chǎn)床）。
4、工程質(zhì)量等級(jí)為達(dá)到施工規(guī)范規(guī)定的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。
二、雙方的權(quán)利和責(zé)任：
（一）甲方的權(quán)利和責(zé)任：
1、向乙方提供施工圖紙（草圖）。
2、負(fù)責(zé)施工材料供應(yīng)，施工用水、電的接通。
（二）乙方的權(quán)利和責(zé)任：
1、工程承包為一次性包工不包料，乙方負(fù)責(zé)解決工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備，依照《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，按照甲方的.要求和提供的進(jìn)行施工并提出合理化建議，如需改動(dòng)，必須與甲方商量決定。
2、乙方要做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)和保衛(wèi)，本著安全、文明、合理、節(jié)約的原則進(jìn)行施工。工程施工中乙方應(yīng)注意安全，發(fā)生安全事故責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或造成返工，經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。如甲方提出更改，甲方必須付給乙方工資。
三、工程結(jié)算：
1、新建豬舍建好后按照幢量面積計(jì)算工資，其中新建豬舍5幢1000平方米，每平方米125.00 元，合計(jì)工資（工時(shí)費(fèi)）人民幣壹拾貳萬(wàn)伍仟元整（￥125000.00）。
2、工程款支付：工程完工后，工資一次性支付。
四、違約責(zé)任：
凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總合同價(jià)款的5%，損失另計(jì)。
五、其他事宜：
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：20____年____月____日
日期：20____年____月____日
施工施工合同14
第四章 合同條款及格式（20xx版本）
第一節(jié) 通用合同條款
通用合同條款
1、一般約定
1.1 詞語(yǔ)定義
通用合同條款、專用合同條款中的下列詞語(yǔ)應(yīng)具有本款所賦予的含義。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或稱合同）：指合同協(xié)議書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄、專用合同條款、通用合同條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、圖紙、已標(biāo)價(jià)工程量清單，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同協(xié)議書(shū)：指第1.5 款所指的合同協(xié)議書(shū)。
1.1.1.3 中標(biāo)通知書(shū)：指發(fā)包人通知承包人中標(biāo)的函件。
1.1.1.4 投標(biāo)函：指構(gòu)成合同文件組成部分的由承包人填寫(xiě)并簽署的投標(biāo)函。
1.1.1.5 投標(biāo)函附錄：指附在投標(biāo)函后構(gòu)成合同文件的投標(biāo)函附錄。
1.1.1.6 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求：指構(gòu)成合同文件組成部分的名為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求的文件，包括合同雙方當(dāng)事人約定對(duì)其所作的修改或補(bǔ)充。
1.1.1.7 圖紙：指包含在合同中的工程圖紙，以及由發(fā)包人按合同約定提供的任何補(bǔ)充和修改的圖紙，包括配套的說(shuō)明。
1.1.1.8 己標(biāo)價(jià)工程量清單：指構(gòu)成合同文件組成部分的由承包人按照規(guī)定的格式和要求填寫(xiě)并標(biāo)明價(jià)格的工程量清單。
1.1.1.9 其他合同文件：指經(jīng)合同雙方當(dāng)事人確認(rèn)構(gòu)成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同當(dāng)事人和人員
1.1.2.1 合同當(dāng)事人：指發(fā)包人和（或）承包人。
1.1.2.2 發(fā)包人：指專用合同條款中指明并與承包人在合同協(xié)議書(shū)中簽字的當(dāng)事人。
1.1.2.3 承包人：指與發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書(shū)的當(dāng)事人。
1.1.2.4 承包人項(xiàng)目經(jīng)理：指承包人派駐施工場(chǎng)地的全
權(quán)負(fù)責(zé)人。
1.1.2 . 5 分包人：指從承包人處分包合同中某一部分工程，并與其簽訂分包合同的分包人。
1.1.2.6 監(jiān)理人：指在專用合同條款中指明的，受發(fā)包人委托對(duì)合同履行實(shí)施管理的法人或其他組織。
1.1.2.7 總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：指由監(jiān)理人委派常駐施工場(chǎng)地對(duì)合同履行實(shí)施管理的全權(quán)負(fù)責(zé)人。
1.1.3 工程和設(shè)備
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）臨時(shí)工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同約定建造并移交給發(fā)包人的工程，包括工程設(shè)備。
1.1.3.3 臨時(shí)工程：指為完成合同約定的永久工程所修建的各類臨時(shí)性工程，不包括施工設(shè)備。
1.1.3.4 單位工程：指專用合同條款中指明特定范圍的永久工程。
1.1.3.5 工程設(shè)備：指構(gòu)成或計(jì)劃構(gòu)成永久工程一部分的機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備、儀器裝置及其他類似的設(shè)備和裝置。
1.1.3.6 施工設(shè)備：指為完成合同約定的各項(xiàng)工作所需的設(shè)備、器具和其他物品，不包括臨時(shí)工程和材料。
1.1.3.7 臨時(shí)設(shè)施：指為完成合同約定的各項(xiàng)工作所服務(wù)的臨時(shí)性生產(chǎn)和生活設(shè)施。
1.1.3.8 承包人設(shè)備：指承包人自帶的施工設(shè)備。
1.1.3.9 施工場(chǎng)地（或稱工地、現(xiàn)場(chǎng)）：指用于合同工程施工的場(chǎng)所，以及在合同中指定作為施工場(chǎng)地組成部分的其他場(chǎng)所，包括永久占地和臨時(shí)占地。
1.1.3.10 永久占地：指專用合同條款中指明為實(shí)施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 臨時(shí)占地：指專用合同條款中指明為實(shí)施合同工程需臨時(shí)占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 開(kāi)工通知：指監(jiān)理人按第11.1款通知承包人開(kāi)工的函件。
1.1.4.2 開(kāi)工日期：指監(jiān)理人按第11.1款發(fā)出的開(kāi)工通知中寫(xiě)明的開(kāi)工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投標(biāo)函中承諾的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款約定所作的變更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目約定工期屆滿時(shí)的日期。實(shí)際竣工日期以工程接收證書(shū)中寫(xiě)明的日期為準(zhǔn)。
1.1.4.5 缺陷責(zé)任期：指履行第19.2款約定的缺陷責(zé)任的期限，具體期限由專用合同條款約定，包括根據(jù)第19.3 款約定所作的延長(zhǎng)。
1.1.4.6 基準(zhǔn)日期：指投標(biāo)截止時(shí)間前28天的`日期。
1.1.4.7 天：除特別指明外，指日歷天。合同中按天計(jì)算時(shí)間的，開(kāi)始當(dāng)天不計(jì)入，從次日開(kāi)始計(jì)算。期限最后一天的截止時(shí)間為當(dāng)天24:00。
1.1.5 合同價(jià)格和費(fèi)用
1.1.5.1 簽約合同價(jià)：指簽定合同時(shí)合同協(xié)議書(shū)中寫(xiě)明的，包括了暫列金額、暫估價(jià)的合同總金額。
1.1.5.2 合同價(jià)格：指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后，發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額，包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。
1.1.5.3 費(fèi)用：指為履行合同所發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的所有合理開(kāi)支，包括管理費(fèi)和應(yīng)分?jǐn)偟钠渌M(fèi)用，但不包括利潤(rùn)。
1.1.5.4 暫列金額：指已標(biāo)價(jià)工程量清單中所列的暫列金額，用于在簽訂協(xié)議書(shū)時(shí)尚未確定或不可預(yù)
見(jiàn)變更的施工及其所需材料、工程設(shè)備、服務(wù)等的金額，包括以計(jì)日工方式支付的金額。
1.1.5.5 暫估價(jià)：指發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時(shí)不能確定價(jià)格的材料、設(shè)備以及專業(yè)工程的金額。
1.1.5.6 計(jì)日工：指對(duì)零星工作采取的一種計(jì)價(jià)方式，按合同中的計(jì)日工子目及其單價(jià)計(jì)價(jià)付款。
1.1.5.7 質(zhì)量保證金（或稱保留金）：指按第17.41項(xiàng)約定用于保證在缺陷責(zé)任期內(nèi)履行缺陷修復(fù)義務(wù)的金額。
1.1.6 其他
1.1.6.1 書(shū)面形式：指合同文件、信函、電報(bào)、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.2 語(yǔ)言文字
除專用術(shù)語(yǔ)外，合同使用的語(yǔ)言文字為中文。必要時(shí)專用術(shù)語(yǔ)應(yīng)附有中文注釋。
1.3 法律
適用于合同的法律包括中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章，以及工程所在地的地方法規(guī)、自治條例、單行條例和地方政府規(guī)章。
1.4 合同文件的優(yōu)先順序
組成合同的各項(xiàng)文件應(yīng)互相解釋，互為說(shuō)明。除專用合同條款另有約定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下：
(l）合同協(xié)議書(shū)；
(2）中標(biāo)通知書(shū)；
(3）投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄；
(4）專用合同條款；
(5）通用合同條款；
(6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；
(7）圖紙；
(8）已標(biāo)價(jià)工程量清單；
(9）其他合同文件。
1.5 合同協(xié)議書(shū)
承包人按中標(biāo)通知書(shū)規(guī)定的時(shí)間與發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書(shū)。除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，發(fā)包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同協(xié)議書(shū)上簽字并蓋單位章后，合同生效。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
施工施工合同15
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：____________
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：____________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立合同如下：
一、工程概況
1、工程結(jié)構(gòu)：磚混；
2、建筑面積：約_㎡（按實(shí)際建筑面積計(jì)算為準(zhǔn)）。
二、承包方式土建工程總單包（即包工不包料）。
三、甲方負(fù)責(zé)范圍甲方應(yīng)提供水、電、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范圍
1、基地平整、砼工程、磚砌體工程、木工搭拆（鐵絲釘子自備）、鋼筋工程、內(nèi)外粉刷工程、樓梯粉刷上頂（一層、頂層、地坪）。
2、乙方自備機(jī)械、腳手架。
五、承包價(jià)格按每平方米元結(jié)算，隔熱層按計(jì)算。
六、質(zhì)量要求
七、付款方式
1、基礎(chǔ)完工付款
2、每層砌體完工付款
3、內(nèi)粉完工付款
4、外粉完工付款
5、竣工驗(yàn)收合同后付清余款。
八、施工日期：_______按120天計(jì)算，雨天順延。
九、安全問(wèn)題乙方應(yīng)安全、文明施工，如出現(xiàn)大小事故由乙方自負(fù)。
十、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：____________
______年____月____日
【施工施工合同】相關(guān)文章：
施工施工合同08-12
施工施工合同09-03
施工合同施工合同09-12
施工合同委托施工合同09-27
建筑施工配合施工合同08-03
施工的合同09-19
施工合同08-27
施工合同05-16
施工合同08-22