鋼結構加工制作合同書

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的類型越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的鋼結構加工制作合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　合同編號：_____________

　　鋼結構加工制作合同工程名稱：_____________

　　發包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構制作協商一致，訂立本合同。

　　一、合同內容：

　　本合同計價方式采用：固定綜合單價【含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發生為準計算總價】。

　　二、合同造價及結算方式：

　　合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。

　　注：1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。

　　2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。

　　三、構件款支付與結算

　　合同簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩余款項，最后一批構件出廠前結清貨款。

　　四、工期及運輸方式：

　　1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。

　　2、如甲方延期提貨，需應不遲于10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。

　　3、乙方負責運輸。

　　五、甲方的責任

　　5.1、合同簽訂后一周內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。

　　5.2、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確

　　的安全、技術、質量要求。

　　5.3、負責在生產過程中全面協調與管理。

　　5.4、按合同要求支付相應款項。

　　5.5、提供加工順序、構件計劃進場時間。

　　5.6、甲方檢查、監督、協調乙方的進度、質量、安全生產。

　　六、乙方的責任

　　6.1、乙方必須組織精干的技術工人、管理人員配套的隊伍，保質、保量提

　　前或按時完成承包范圍內生產任務。

　　6.2、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。

　　6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業崗位培訓，安全培訓合

　　格且特殊工種需持證上崗。

　　6.4、負責完成相關鋼結構資料的編制和整理。

　　6.5、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。

　　七、安全文明生產及職業健康保護

　　7.1、安全生產：_____________

　　7.1.1、乙方應執行相關的規定，將安全生產放在首位，不違章、違規操作。

　　操作人員應采取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

　　7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。

　　八、違約責任

　　8.1、甲乙雙方按本合同執行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任并賠償損失。

　　8.2、違約責任：

　　8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉包或再分包。一經發現，將按合同額的10%向甲方償付違約金。

　　8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。

　　8.2.3、未經甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。

　　8.2.4、甲方未按合同約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，并負責補償乙方因此造成的費用增加。

　　九、合同解除

　　9.1、如乙方出現以下行為，甲方可發出書面指令要求乙方無條件停工，合

　　同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：

　　9.1.1、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。

　　9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產，嚴重拖延工期。

　　9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。

　　9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能

　　力改進。

　　9.1.5、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。

　　9.1.6、發生重大設計變更，乙方無法繼續履約。

　　9.2、合同解除后各自的權利和義務：

　　9.2.1、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。

　　十、糾紛處理

　　雙方發生爭議時，可以通過協商解決糾紛；若協商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。

　　十一、其它

　　1、本合同一式四份，雙方各執二份，本合同經雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。

　　承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　電話：_____________電話：_____________

　　傳真：_____________傳真：_____________

　　開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________

　　簽于__________________________

【鋼結構加工制作合同書】相關文章：

鋼結構加工制作承包協議12-17

鋼結構加工制作安裝合同03-11

鋼結構加工制作承攬合同04-29

鋼結構加工項目合同書05-10

鋼結構加工承攬合同書05-05

鋼結構加工合同書范本07-01

鋼結構加工合同鋼結構加工協議09-30

加工制作合同書09-06

加工制作合同書10-25