承包加工合同

　　在不斷進步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的承包加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

承包加工合同1

　　發包方：________身份證號碼（以下簡稱甲方）________

　　承包方：________身份證號碼（以下簡稱乙方）________

　　為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

　　一、項目名稱：________

　　二、項目地點：________

　　三、承包范圍：________

　　四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

　　五、承包方式

　　1、甲方發包形式為人工費（勞務費）清包。

　　2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

　　六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

　　七、開工日期及交付開工日期：________年____月____日，項目必須在________年____月____日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

　　（一）過期____日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

　　（二）繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

　　（三）繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

　　（四）繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

　　八、付款方式

　　1、生產完成驗收合格后，____日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后____日內，甲方支付剩余15%項目款（也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付）。

　　2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿____日后____日內付清。

　　3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

　　九、項目質量乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產（不含試制產品），否則由此產生的.質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　十、項目進度在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

　　十一、甲方工作

　　1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

　　2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

　　3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

　　甲方：

　　乙方：

承包加工合同2

　　定作方：

　　承包方：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的.質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于20_________年___月___日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：___年___月___日至___年___月___日止。

　　定作方：承攬方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　代表人：代表人：

　　電話：電話：

承包加工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　為進一步深化股份制承包管理，提高員工積極性，提高生產效率和產品質量、降低成本，實現企業發展，個人受益的目的，經甲乙雙方協商，對磨床定額實行入股買斷經營，達成以下協議。

　　一、買斷時間

　　20______年7月1日起——20______年12月31日。

　　二、買斷項目、指標、承包方式

　　1、磨床3人每月完成工時定額687小時。每增減1小時，獎懲1.5元。

　　2、落地鏜床每月費用定額為0.18元/小時，每月與實際發生費用的差額計入利潤。

　　3、質量合格率97%。每增減1個百分點獎懲200元。

　　乙方投入資金萬元對磨床進行買斷，以上買斷指標可根據實際情況，經甲乙雙方協商后進行調整。對乙方實現的`可分配利潤，按總股份3萬元進行分配。

　　三、利潤分配辦法：

　　利潤=工時定額考核額+費用利潤+質量考核額

　　1、乙方可分配利潤=利潤20%。出現虧損由甲、乙雙方各承擔虧損額的50%。

　　2、實現利潤時承包人優先提取10%的乙方實際可分配利潤(不大于200元)作為獎勵，余額以3萬元作為總股本，按照持股比例進行分配;虧損時按照持股比例進行考核。

　　四、甲乙雙方的權利和義務

　　1、乙方需嚴格遵守公司各項管理規定，否則甲方可隨時終止承包合同。

　　2、根據生產計劃，甲方對乙方下達生產計劃，乙方必須在甲方規定的時間內完成任務，違約考核計入利潤。

　　3、甲方應提供足夠的生產任務給乙方，如暫時不能滿足，乙方可經甲方同意在車間內承攬任務，由甲方給乙方支付費用。

　　五、該合同中未涉及到的條款，按照公司的管理規定執行。

　　本合同一式3份，甲方、乙方、公司財務各1份，本協議自7月1日起生效。如在合同試行過程中出現大虧大盈現象，甲乙雙方可根據實際情況進行調整。

　　甲方：加工車間

　　乙方：磨床承包人

　　20______年7月1日

承包加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：夾竹園鎮黃金口村碎石路。

　　2、工程地點：夾竹園鎮黃金口村泥結碎石路途經，四、五、六、七，終點為楊家湖村6組，九、十、十一，終點為高速公路，公路總長5.37公里。

　　二、工程承包范圍及內容

　　該段路基泥結碎石路面，要求路基平整。寬度3.5米，分三層結構即2m厚0.5—1.0cm細碎石面層、8cm厚2.0—4.0碎石結合層、10cm厚5.0—12.0cm石渣底層，路基原土碾壓。路面軸線可根據現場實際情況進行調整，但盡量保證軸線順直為宜。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。

　　四、工程造價

　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣_____元整。

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期為120天，(雨天除外)，20________年4月17日開工，于20________年8月17日竣工。

　　六、甲、乙雙方的權利，義務

　　1、甲方的主要權力、義務。

　　(1)甲方的主要權利

　　派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。

　　(2)甲方的.主要義務

　　①甲方接到乙方驗收申請后，3天內組織有關人員進行驗收，否則損失由甲方負責。

　　②負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。

　　2、乙方的主要權力、義務

　　(1)乙方的主要權力，開工前按約定領取工程起動款_______元，完工后全部付清。

　　(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。

　　(3)嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。

　　(4)制定安全技術措施，承擔安全事故所發生的費用。

　　七、違約責任

　　本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。

　　八、附則

　　1、本合同一式貳份，合同雙方各執一份。

　　2、合同雙方代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　20______年______月______日

承包加工合同5

　　甲方：________（以下簡稱：甲方）

　　乙方：________（以下簡稱：乙方）

　　根據________公司的生產需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在________年度簽訂業務加工承攬承包合同。

　　一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

　　二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

　　三、乙方對于加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。

　　四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費；如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔；

　　三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結算，新型產品的`工價面議一致后再定；

　　四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利；

　　五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利；

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

承包加工合同6

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

　　一、項目名稱：

　　二、項目地點：

　　三、承包范圍：

　　四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

　　五、承包方式

　　1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

　　2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

　　六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價_______元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費

　　用等雙方所明確的費用。

　　七、開工日期及交付

　　開工日期：___________年___月___日，項目必須在___________年___月___日全部生產

　　完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

　　(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

　　(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

　　(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

　　(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

　　八、付款方式

　　1、生產完成驗收合格后，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后15日內，甲方

　　支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

　　2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。

　　3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

　　九、項目質量

　　乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　十、項目進度

　　在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

　　十一、甲方工作

　　1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

　　2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

　　3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

　　十二、乙方工作

　　1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報

　　2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。

　　3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。

　　4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。

　　5、為保證生產質量，對于生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認后方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。

　　6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。

　　7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。

　　8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。

　　9、乙方生產完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。

　　10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。

　　11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。

　　12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。

　　13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的`各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。

　　十三、材料、設備供應

　　1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。

　　2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。

　　3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。

　　十四、安全生產乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定采取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》要參與甲方組織的安全。

　　十五、項目移交

　　乙方應在產品驗收后規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。

　　十六、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應立即調整撒離部分(30%?40%)人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。

　　十七、合同爭議

　　如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

　　十八、其他

　　此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。

　　甲方：

　　簽訂日期：

　　乙方：

【承包加工合同】相關文章：

承包加工合同07-26

承包加工合同05-22

機械加工承包的合同10-11

承包加工產品合同08-14

加工廠加工承包合同09-04

承包加工合同精選15篇11-05

加工承包合同05-20

加工承包合同12-03

承包加工合同15篇06-14